<menu id="wum0a"><strong id="wum0a"></strong></menu>
  • <menu id="wum0a"><tt id="wum0a"></tt></menu>
  • <menu id="wum0a"><tt id="wum0a"></tt></menu>
  • <menu id="wum0a"></menu>
    <nav id="wum0a"></nav>
  • <input id="wum0a"></input>
  • <object id="wum0a"><u id="wum0a"></u></object>
    <menu id="wum0a"></menu>
  • <menu id="wum0a"><u id="wum0a"></u></menu>
    <menu id="wum0a"></menu>
    提问 10万律师在线解答
    律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同纠纷> 合同违约赔偿协议书怎么写

    合同违约赔偿协议书怎么写

    跳过文章,直接获取专业解读?
    来源:律图与@黎永杰律师联合整理 · 2020.09.28 · 62986人看过
    导读:包括原告、被告基本信息,诉讼内容:要求被告赔付违约金。事实和理由:按照双方当时签订的合同,被告违约事实明显。具状人签名,日期。

    违约赔偿协议书范本

    甲方(出卖人):****都城物业发展有限公司

    乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主

    鉴于:

    1、2007年 月 日,甲、乙双方共同签订了《北京商品房预售合同》(合同编号: ),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币 元。

    2、甲方应于2007年10月31日前向乙方交付商品房。

    3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

    4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自2008年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至2008年5月19日。

    5、乙方已于2008年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。

    6、自2007年11月1日起至2008年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。

    甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行

    一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元,于2008年 月 日前以现金方式一次付清。

    二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

    三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

    四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

    五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。

    甲方:________ 乙方:________

    ________ 年________ 月________ 日

    希望律图网站的小编为您带来的文章能够解决您在实际生活中所遇到的问题,若是您还有其他的法律疑问,可以随时联系我们律图网站上的专业律师们。


    延伸阅读:

    合同违约金上限有何规定

    关于合同违约免责的相关内容

    合同违约怎么办?如何处理?

    有法律问题?九龙律师为您在线解答
    展开全文
    纠错

    内容纠错

    内容有误 未解决问题 法条过时 内容过时 排版错乱 其他错误
    声明:该内容系律图网结合政策法规整理发布,若内容有误或涉及侵权请点击意见反馈提交问题,我们将按规定核实后及时处理。
    看完仍有疑问?想要更详细的答案?
    更快速 更准确 更全面
    更多

    合同纠纷热门文章

    • 如由于不可抗力、变更估价、承包人的合理化建议、物价波动、法律变化等原因引起的价格调整从而引发合同实质性内容变更的情况是被允许的,只要建设工程招标文件中约定了相应变更条款…
      36679次阅读2020.10.22
    • 解决购房过程中发生的房产纠纷,可以通过协商、调解、仲裁、行政和诉讼等办法加以解决(1)协商解决。协商解决是双方当事人达成一致以解决问题(2)调解解决(3)仲裁解决(4)…
      4920次阅读2020.10.21
    • 因为精神损害属于侵权责任,不属于合同纠纷。因此对于旅游合同纠纷精神损害赔偿应该按照《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》中的规定,应当承担消除影响、赔礼道歉…
      4866次阅读2020.10.21
    • 1、受害人故意。2、第三人过错。3、不可抗力。4、正当防卫。5、紧急避险。民事责任的免责事由一共包括以上五个部分。
      81484次阅读2020.09.13
    • 违约责任条款主要围绕可能出现的违约情形,违约责任的承担方式,损害赔偿范围三个方面来拟制。具体内容需要结合合同的目的、条件和其他情况确定。
      92983次阅读2020.09.07
    遇到合同纠纷问题?
    律图专业律师 处理更可靠
    快速咨询
    更多

    律师权威解答

    互联网彩票